Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)

Договор на создание и монтаж декораций

1   Основные понятия

1.1   Фасадный декор — продукция Подрядчика — архитектурные детали отделки фасада выполненные из экструдированного пенополистирола с армированным стеклосеткой штукатурными покрытием, готовым к покраске.

1.2   Дизайн-проект — набор картинок с визуализацией или чертежей фасадов или их фрагментов, из которых понятен вид и габариты Фасадного декора. Дизайн-проект предоставляет Заказчик.

1.3   Счёт — приложение к договору — список деталей Фасадного декора, объединённый в логические архитектурные узлы с указанием их количества и стоимости.

1.4   Техническое задание — набор чертежей всех деталей Фасадного декора (каждая деталь на отдельном листе) и Комплектация.

1.5   Комплектация — список деталей Фасадного декора согласно чертежам Технического задания. Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости. Комплектация предусматривает раскладку деталей по упаковкам.

Договор подряда общая форма

Важно
Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г. Москва от 15 января 2012 г. Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н., именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Дляпримерный ?.?. именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг:
  • изготовление деревянной (дуб) лестницы
  • монтаж лестницы на объекте по адресу: г.

Калуга ул. Знаменская, дом ХХХ

1.2. Все работы выполняются Подрядчиком в соответствии с установленным СНиПом 30301-87 (п. 5.3., п. 5.7., таблица 24), СНиПом II-25-80, ГОСТом 20850-84, ГОСТом 24404-80. 1.3. Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1.

Договор на создание и монтаж декораций

Порядок оплаты: • Первая часть: авансовый платеж – 60% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику до начала проведения работ; • Вторая часть: промежуточный платеж – 25% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику в течении 3 дней после приемки деталей Лестницы и до начала монтажных работ;

• Третья часть: окончательный расчет -15 % от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику по завершении монтажных работ, при подписании Акта о выполнении работ. 3.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится не позднее 3(трех) дней с момента окончания работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.4.

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. Заказчик Подрядчик Индивидуальный предприниматель Шафурин П.Н.

Дата Дата Подпись Подпись М.П. М.П. Данный договор является образцом и любые совпадения с реальными объектами и физическими лицами случайны.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в (указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного или народного суда, выбранного сторонами .

Договор на создание и монтаж декораций

для разрешения споров) 6. Заключительные положения 6.1. Любыеизмененияидополнениякнастоящемудоговору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящийдоговор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.В случаи отказа Заказчиком принимать работы и подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику претензии в письменном виде. 4.9.

В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.5.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. 5.1. Расчетная стоимость настоящего Договора составляет 156 000 рублей 00 копеек (сто пятьдесят шесть тысяч рублей). ПРИМЕЧАНИЕ: Предоплата настоящего Договора, 93 600 рублей 00 копеек (девяносто три тысячи шестьсот рублей). 5.2.

Важно

Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи. 7.3. В тех случаях, когда Заказчик по каким — либо причинам не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, гарантийные обязательства на произведенные по данному Договору работы не имеют юридической силы.7.4. Договор на создание видеофильма Внимание Для выполнения указанных работ Заказчик обязуетсяпредоставить всрок до » » 20 _ г.необходимую проектную и сметную документацию,техническиеусловия,предоставитьПодрядчику оборудование, инструменты, материалы.

1.3. РаботуПодрядчик выполняет из своих материалов,на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4.

Предлагаем ознакомиться:   Образец трудового договора с главным бухгалтером 2019

Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. ПринеисполненииЗаказчикомобязанностиоплатить указаннуюв п.3 настоящего договора цену.Подрядчик имеет право на удержание результата работ.2.3.

Заказчик обязан: 2.3.1. В течение днейпослеполученияотПодрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока,указанного в пункте1.4настоящегодоговора,осмотретьипринятьрезультат Работы,априобнаруженииотступленийотдоговора,ухудшающих результат Работы,или иных недостатков в Работе немедленнозаявить об этом Подрядчику. 2.3.2.

Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает 100% от уплаченной Заказчиком суммы на его счет в течение банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается. 4.2.

В случае отмены мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма, внесённая в соответствии с п.3.1 настоящего договора, подлежит возврату полностью или частично на усмотрение Исполнителя. 4.3.

За нарушение сроков вывоза элементов оформления предоставленных в прокат, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере одной базовой величины за каждый день задержки. 4.4.

Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет рублей. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в рублях РФ. Вышеуказанная сумма настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость материалов для аэродизайна, стоимость проката других материалов и предоставленного имущества, работу декоратора, дизайнера, художника, организатора, водителя и грузчика.

Инфо

Способ оплаты – наличный расчёт. 3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком не позднее чем за часов до начала мероприятия. При этом % от общей суммы оплачивается в качестве аванса не позднее дней до начала мероприятия. Исполнитель приступает к работам по оформлению помещения только после внесения % оплаты по договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е.

2   Предмет договора

2.1   Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать Техническое задание на изготовление фасадного декора, предоставить его на согласование Заказчику и после утверждения изготовить своими силами и из своих материалов Фасадный декор согласно Техническому заданию.

2.2   Заказчик обязуется оплатить предусмотренные Договором работы, рассмотреть и утвердить Техническое задание, принять результаты работы.

Договор на изготовление лестницы

Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать с виновной стороны только уплаты неустойки, в соответствии с условиями договора. 5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 5.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер. 5.2.

Любыеизмененияидополнениякнастоящемудоговору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 6.2. Настоящийдоговор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.В случаи отказа Заказчиком принимать работы и подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику претензии в письменном виде. 4.9.

В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.5. РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. 5.1.

Подрядчик несет ответственность за корректность замеров, произведенных инженером Подрядчика, лишь в той части, которая относится к объему выполненных работ, количества и ассортимента материалов; ответственность за количество и ассортимент материалов, поставляемых Заказчику другой стороной, Подрядчик ответственности не несет. 7.5.

Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных рабочими Подрядчика по их устной договоренности с Заказчиком и не отраженных в Договоре. 7.6В случае вынужденного хранения выполненного заказа по окончанию срока изготовления, Заказчик уплачивает Подрядчику складские расходы из расчета 245,00 рублей за каждый день хранения изделия. 7.7.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую сторону. 7.4.

  • приложение № 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон Подрядчик М.П.Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3.

  • первый платеж в размере % от суммы, указанной в п.

    3.1. Договора, а именно рублей, осуществляется не позднее дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

  • оставшаяся сумма, а именно рублей, вносится не позднее дней с момента подписания акта приема-передачи.
Предлагаем ознакомиться:   Парковка для инвалидов в москве правила 2019 — Ведущий Юрист

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п.

Инфо
В помещении, в котором будут установлены столярные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 40-60%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева. Температура в помещении должна быть в пределах от 20 градусов до 30 градусов, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей.При хранении и эксплуатации столярные изделия и мебель из дерева должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями.

В случае неуплаты Заказчиком оставшейся к расчету суммы Договора, Подрядчик не несет никаких гарантийных обязательств по условиям настоящего Договора. 7.2. Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи. 7.3.

В тех случаях, когда Заказчик по каким — либо причинам не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, гарантийные обязательства на произведенные по данному Договору работы не имеют юридической силы. 7.4.

Обеспечить и оплатить перевозку всего необходимого имущества (реквизита, костюмов, декораций и проч.) транспортом, соответствующим техническому райдеру, к месту проведения спектакля и обратно.Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и дизайнерская документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон. 5.3.

Оборудование и имущество, закупленные Исполнителем во исполнение настоящего Договора, кроме материалов и элементов, необходимых для аэродизайна помещения являются собственностью Исполнителя. 5.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.

close

Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц.За пользование декорациями, предоставленными по настоящему Договору, Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в соответствии с утвержденными тарифами в размере _________ (___________) рублей _____________ (единовременно/в месяц/в день/в неделю).

По согласованию с Заказчиком Исполнителем может быть также осуществлен авторский надзор на объекте _____________________. В этом случае Сторонами подписывается Приложение № 3, регламентирующее осуществление Исполнителем авторского надзора на объекте, а также стоимость и сроки соответствующих работ (услуг) Исполнителя.

Красиво выглядит не та свадьба, на которой присутствуют все мыслимые и немыслимые элементы декора, и цветами усеян каждый квадратный сантиметр пространства.

Задание по поручению Заказчика может быть подготовлено Исполнителем. С момента утверждения Задания Заказчиком оно является неотъемлемой частью настоящего Договора и становится обязательным для Сторон.

Но бегать по этим конторам в преддверии торжества дело, прямо скажу, не очень увлекательное. К тому же современные источники информации дадут возможность избежать лишних растрат средств и времени.

Форма оплаты наличными в кассу Арендодателя (или: безналичный платеж на расчетный счет Арендодателя) в момент _______________________________. Исполнитель приступает к работам по оформлению помещения только после внесения % оплаты по договору. 4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны, т.е.

Исполнитель осуществляет фотосъемку только тех событий и мероприятий, которые попадают в интервал времени указанный в данном Договоре и протекают естественным образом, т.е.

Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

Исполнитель обязуется: — проконсультировать при выборе флористических услуг, цветов и прочих материалов — оповестить Заказчика при выяснении непредвиденных обстоятельств, препятствующих осуществления выполнения заказа — согласовать с Заказчиком существенные изменения 4.2.

Оказать все виды работ в срок согласно п.1.2 Настоящего Договора. Типовой договор для свадебного фотографа Места проведения фотосъемки: ( перечень).Получить полный текст 4.4. Предоставить для проведения спектакля сценическую площадку (с 13.00 до 23.

Оценочная стоимость декораций, предоставленных по Договору, составляет _____ (__________) рублей на основании ______________ (прейскуранта, рыночной цены, договорной цены, балансовой стоимости).

Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и дизайнерская документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон. 5.3.

Таким образом, Вы избежите разногласий между подрядчиками, а еще не нужно будет составлять кучу соглашений с каждым отдельно.

Исполнитель обязан: 2.2.1. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Договором и с надлежащим уровнем качества. 2.2.2. Исполнитель обязан выполнить предусмотренную в настоящем Договоре работу лично.

Предлагаем ознакомиться:   Расторжение договора со стороны заказчика основания

К выполнению каждого последующего этапа работ, Исполнитель приступает после утверждения Заказчиком результатов работ по предыдущему этапу (подписания Акта сдачи–приемки соответствующего работ (этапа), кроме Этапа IV) и оплаты в соответствии с п. 3.4.

настоящего Договора. Срок выполнения последующего этапа работ начинает отсчитываться на следующий рабочий день после получения Исполнителем денежных средств в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора и подписанного Акта сдачи–приемки соответствующего работ (этапа).

Договор на монтаж декораций

3.1   Срок разработки Технического задания составляют семь дней с момента получения Подрядчиком предоплаты.

3.2   Срок изготовления Фасадного декора составляет _____ дней с момента утверждения Заказчиком Технического задания.

4.1   Общая стоимость работ по договору, включая материалы, составляет ___________________. НДС не облагается.

4.2   Стоимость разработки Технического задания включена в общую стоимость работ.

5.1   Подрядчику может потребоваться выезд на объект Заказчика для уточнения размеров и других обстоятельств. В этом случае Заказчик обязуется предоставить Подрядчику доступ на объект строительства.

wormse

5.2   В течение 7 дней с момента получения предоплаты Подрядчик разрабатывает Техническое задание, руководствуясь Дизайн-проектом, предоставленным Заказчиком, и предоставляет его для согласования Заказчику в электронном виде.

5.3   В ходе разработки Технического задания возможно изменения способа разбиения Фасадного декора на детали. Таким образом может произойти отступление в названиях и количестве деталей, указанных в Счёте. При этом Подрядчик обязан сохранить вид Фасадного декора в сборе соответствующим Дизайн-проекту.

5.4   Отличия Комплектации от Счёта при сохранении общего вида Фасадного декора в сборе не являются нарушением Договора или основанием для пересмотра стоимости работ.

5.5   В дальнейшем после утверждения Технического задания Стороны руководствуются Комплектацией, в том числе при приёмке-сдачи Фасадного декора.

5.6   Заказчик утверждает Техническое задание или предоставляет мотивированные возражения, которые Подрядчик обязан учесть, предоставив в трёхдневный срок исправленный вариант Технического задания, или мотивированно отклонить.

5.7   В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика ему возвращается предоплата за вычетом фактически расходов, понесённых Подрядчиком на выполнение работ по Договору.

6.1   Приёмку Фасадного декора осуществляет Заказчик или его доверенное лицо при предъявлении доверенности и удостоверения личности.

6.2   Комплект документов, подтверждающий приёмку-сдачу Фасадного декора, состоит из Комплектации и акта выполненных работ.

6.3   Передача Заказчику фасадного декора производится на складе Подрядчика по адресу Московская область, Лобня, ул. Гагарина, 9.

6.4   По поручению Заказчика Подрядчик может организовать доставку Фасадного декора при помощи стороннего перевозчика. Стоимость доставки не входит стоимость работ по Договору. Обязанность по оплате доставки лежит на Заказчике, её порядок согласовывается отдельно в зависимости от выбора перевозчика.

6.5   В случае передачи Фасадного декора на объекте Заказчик обязуется обеспечить приёмку согласно п. 6.2. В случае нарушения данного условия передача Фасадного декора не производится, и он возвращается на склад Подрядчика. Затраты на транспортировку в этом случае несёт Заказчик.

6.6   Фасадный декор упакован в стретч-плёнку согласно Комплектации.

6.7   Упаковки Фасадного декора имеют этикетку, на которой указаны уникальный номер, название комплекта и состав упаковки.

6.8   Детали Фасадного декора маркированы этикетками с указанием артикула согласно Техническому заданию.

6.9   При отправке в другие регионы РФ с перевалкой Фасадного декора на терминале транспортной компании необходима жёсткая упаковка. Её вид и стоимость согласовывается Сторонами отдельно.

6.10  Заказчик обязан принять и вывезти Фасадный декор со склада Подрядчика не позднее трёх дней с даты его готовности.

7   Гарантия и прочие условия

7.1   Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с материалом и видом поверхности Фасадного декора, а также способом его монтажа.

7.2   Гарантия на Фасадный декор составляет 2 года с момента монтажа, но не более 3 лет с момента отгрузки. Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил перевозки, хранения и монтажа Фасадного декора.

7.3   Претензии по качеству и соответствию декора Техническому заданию принимаются в соответствии с законодательством РФ.

7.4   Подрядчик обязуется устранить обнаруженный брак полностью и за свой счёт в разумные согласованные Сторонами сроки.

7.5   Споры, связанные с исполнением Договора, решаются в судах Московской области по подсудности Подрядчика

7.6   Прочие условия, не отражённые в Договоре, определяются законодательством РФ.

8   Реквизиты сторон

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________Паспорт: ______________ выдан __________________________________Адрес: ________________________________________________________Электронная почта: ________________________Телефон: _________________________________

ИП Лазарь Александр АлександровичИНН: 500804533404Адрес: Московская область, Дмитров, Заречье, индустриальный парк «Ниагара»Телефон: 7 495 125 10 74Электронная почта: office@fasadel. comр/с: 40802810000000004222в АО «Райффайзенбанк», МоскваБИК: 044525700к/с: 30101810200000000700

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector